Арбитражный суд Кировской области удовлетворил иск Администрации Уржумского муниципального района о взыскании с КОГП «Вятские автомобильные дороги» неустойки за нарушение сроков муниципального контракта на строительство 3,928 км автодороги Киров-Вятские Поляны.
Контракт был заключен в августе 2012 года, его цена составила 89,5 млн рублей, крайний срок исполнения — 15 ноября 2012 года. На случай нарушения сроков предусматривалась неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Работы были завершены только в июне 2013 года. Районная администрация направила «Вятавтодору» претензию об уплате неустойки в размере 5,5 млн рублей, а затем обратилась в арбитражный суд.
«Вятавтодор» объяснил просрочку действием обстоятельств непреодолимой силы, к которым отнес: превышение месячной нормы осадков в сентябре 2012 года на 38,6%, в октябре 2012 года – на 80,6%, превышение количества дней с осадками в сентябре-декабре в сравнении с нормой.
Суд посчитал, что эти обстоятельства не являются исключительными, поскольку в данной местности они случаются нередко, и «Вятавтодор» в силу специфики своей профессиональной деятельности должен был учитывать такую возможность при заключении контракта.
Однако суд принял доводы «Вятавтодора» о несоразмерности неустойки в 5,5 млн рублей ввиду отсутствия каких-либо последствий нарушения сроков, в том числе имущественных санкций уполномоченных органов, требований о возмещении ущерба, возникшего при эксплуатации автомобильной дороги, и других. Из этих соображений неустойка уменьшена до 500 тысяч рублей.