Бывший ДК «Шинник» не заплатил строителям за ремонт

«Центр развития творчества детей и юношества города Кирова» на улице Профсоюзной, 43, известный ранее как ДК«Шинник», обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Техноремстрой». Эта кирово-чепецкая строительная фирма, ремонтируя фасад здания муниципального образовательного учреждения с улицы Володарского, сильно нарушила сроки выполнения работ и должна бы заплатить за это пеню аж в миллион рублей.

По договору работы начались в ноябре 2014 и должны были закончится в следующем месяце, однако финальный акт выполненных работ был подписан только в апреле 2015 года. «Техноремстрой» факт просрочки выполнения работ не оспаривал, но был совершенно не согласен с размером неустойки, которая оказалась даже больше всей суммы оплаты за сделанный ремонт, учитывая, что он как подрядчик выполнял еще и дополнительные работы, которые увеличили изначально прописанный в договоре объем ремонта. Кроме того, подрядчик просил исключить новогодние каникулы с 1 по 12 января из периода просрочки, хотя ремонтные работы в эти дни велись.

И, главное, требуя заплатить за просрочку работ пеню, Центр развития творчества сам не заплатил за сделанные работы из-за того, что департамент образования администрации города Кирова снял со счета Центра деньги, предназначенные на оплату работ подрядчику, при том, что сам Центр: «принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств по договору. Выделение средств на оплату работ департаментом образования не планируется». А на дополнительные работы подрядчик сам согласился, подтвердив это гарантийным письмом.

То есть, по факту строители выполнили, так сказать, благотворительные ремонтные работы и могли еще остаться из-за этого должны миллион рублей. Суд принял решение с «Техноремстрой» неустойку за 106 дней просрока взыскать, но уменьшить ее с миллиона до 80 тысяч рублей и, в то же время обязал «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова» заплатить рабочим 950 тысяч рублей за выполненный ремонт.